米律师:nviesvr39

建设工程合同范本

时间:2021-09-26

  在一个大型的工程需要进行承包的时候,往往大家会选择使用比较谨慎的方式签订书面的合同文本。大家知道建设工程的合同的应该怎么样签订吗?今天小编就给大家详细介绍下建设工程合同范本。

  大家还有什么不懂的话可以来进行法律咨询哦。

  甲方:(项目部(施工局)全称)  

  乙方:(营业执照登记名称,全称)  

  依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为确保工程优质、按期完工,甲乙双方本着诚实信用原则,经自愿、平等协商就XX工程施工事项达成一致,且乙方已充分注意、理解本合同各项格式条款的约定,并自愿履行由此产生的全部义务,特订立本合同。  

  1、项目概况  

  1.1项目名称:  

  1.2项目地点:  

  2、合同范围  

  2.1主要合同内容  

  2.2主要施工工序  

  2.3主要工程量  

  2.4合同工期  

  2.4.1 开工日期XX年XX月XX日,完工日期XX年XX月XX日。节点控制工期见下表:  

  

  2.4.2 工期延误  

  

  如果关键线路的节点工期在发生以下情形之一而造成工期延误,经甲方确认后,工期顺延:  

  

  a.重大设计变更;  

  

  b.不可抗力;  

  c.由于业主原因要求停工;  

  

  d.甲方书面同意工期顺延的其它情况。  

  

  2.4.3 乙方应在发生工期延误造成窝工事实后7日内就延误内容和因此发生的费用向甲方书面报告,甲方就相关事项及时向业主提交报告。如乙方未提交或逾期提交的,则视为乙方放弃顺延工期及赔偿的权利。如乙方虽按约定提交上述书面报告,但遇业主不同意或不完全同意时,则乙方认可甲方因此采用的不同意或不完全同意的处理意见。  

  

  2.4.4 因乙方原因导致工期延误,工期不予顺延,且由乙方承担由此造成的一切经济损失和赶工费用。  

  

  2.4.5 业主及甲方需提前完成工期时,有关事宜由双方协商解决另行约定。  

  

  3、承包方式  

  根据本合同的施工内容及主要施工工序,乙方同意按XX(单价或总价)方式进行承包。本合同XX(单价或总价)在合同执行期间,无论工程量是否变化合同价格均不做调整。  

  

  若在合同签订XX个日历天之后,因国家颁布新的法律、法规等导致燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,并且主合同有相关补偿条款时,双方才可以协商调整合同执行期间受影响项目的单价或总价;否则合同价格不做调整。由于非上述原因影响的燃油费(柴油)等其它原材料价格的上涨,合同单价或总价均不得调整。  

  4、合同价格  

  4.1合同总价  

  合同总价:(人民币)大写XX元,小写:XX(含XX%税金),固定总价/暂定总价。  

  

  4.2合同单价  

  

  合同单价见附件B《工程量计价清单》。合同单价包括完成施工项目所需人工费、材料费、机械费,包括施工所需各种材料运输及配合人工费用;包括人员和机械的进出场费、安全文明施工费、综合管理费、合理利润、%税金等所有可能发生一切费用;包括因气候季节以及工序协调等因素导致的施工停滞窝工费等;乙方应充分考虑本工程施工的风险,风险费用已含在合同单价中,甲方不再承担由于任何风险引起的费用。  

  4.3税费的承担  

  营业税、城市维护建设税及教育附加费等均由乙方承担,税金%;甲方负有代扣代缴的义务,并在乙方每月进度款结算中扣除。其他税费已包含在合同价格中,由乙方自行缴纳。  

  5、双方权利与义务  

  5.1甲方权利与义务  

  

  5.1.1 甲方负责工程施工期间工程总进度计划安排、组织、协调工作及工程质量、进度、安全、环保、文明施工的管理、监督、检查。  

  

  5.1.2 甲方负责提供施工图纸、有关施工文件,并提供施工场所。  

  

  5.1.3 甲方负责组织相关施工图纸的技术、质量、安全、环保等交底工作。  

  

  5.1.4 甲方负责组织现场调度会,协调现场施工。  

  

  5.1.5 甲方负责与业主、监理工程师、设计单位的各种工作联系(包括协商、签证等)。  

  

  5.1.6 甲方负责向乙方发布书面开工通知,并向乙方下达承包工程总体进度计划、月工程进度计划及周进度计划。  

  

  5.1.7 甲方有派专业技术人员对乙方进行指导和监督的权利。  

  

  5.1.8 就承包工程范围内的有关工作,甲方随时可以向乙方发出指令,乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令。乙方拒不执行指令,甲方有权采取相应措施或直接委托其他施工单位完成该指令事项,发生的费用(包括因拒不执行指令给甲方造成的其它损失,含业主的罚款、重新安排队伍施工造成的单价差、赶工费等)由乙方承担,乙方同意从工程结算款中扣除。  

  

  5.1.9 甲方负责按照合同约定支付工程款。  

  

  5.1.10 甲方负责对乙方完成的工程量进行审核、计价结算,并按业主资金到位情况进行工程款的支付。  

  

  5.1.11 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及施工人员。  

  

  5.1.12 甲方有权对乙方的工程质量等级、隐蔽工程和中间验收、维护、初验、检查和返工、终验进行检查和监督。  

  

  5.1.13 甲方有权对乙方施工工作面存在的安全隐患进行监督、检查,并督促乙方采取整改措施。  

  

  5.1.14 双方约定甲方的其他权力与义务:。  

  

  5.2乙方权利与义务  

  5.2.1 在本合同签订后XX日内,乙方应组织人员接受甲方的技术、质量、安全、环保等交底。  

  

  5.2.2 乙方负责组织人员研究和熟悉施工图纸、按照施工总布置要求、做好各项施工准备工作。  

  

  5.2.3 乙方负责按规定每月XX日向甲方提交已完成月工程量统计报表。  

  

  5.2.4 乙方必须按甲方要求的进度计划组织施工,接受甲方对工程进度的检查、监督和管理。工程实际进度不满足计划进度要求时,乙方应向甲方提交整改措施和方案,经甲方批准后执行;但并不免除因乙方原因造成的工期延误和应由乙方承担的一切损失责任。  

  

  5.2.5 乙方必须服从甲方的施工调度及甲方转发的业主或监理工程师与承包工程有关的指令。未经甲方允许,乙方不得直接致函业主或监理工程师,不得直接从业主处收取工程款。  

  

  5.2.6 乙方必须遵守国家及当地政府有关安全生产和环境保护等法律、法规和甲方相关规定及制度,乙方必须严格质量、职业健康安全、环境保护等管理,并及时提供相关各种见证资料及记录,对所属员工及因其过错造成他人人身、财产损失等负责。  

  

  5.2.7 乙方应严格按照国家有关持证上岗规定,确保所属人员按规定持证上岗。技术岗位人员、特殊工种工人均应持有通过国家或有关部门统一考试或考核的资格证明。在签订本合同时,应将人员持证情况及有关证件复印件一并报送甲方备案。  

  

  5.2.8 为确保合同履行,乙方必须于XX年XX月XX日前按照本合同14.1条要求安排人员进场;并向甲方书面报告,便于甲方组织现场检查。  

  

  5.2.9 为确保合同履行,乙方必须于XX年XX月XX日前按照本合同14.2条安排进场设备,并保证进场设备完好率达到XX%以上。在设备进场后XX日内及退场前XX日内,乙方均须将设备情况书面报送甲方,便于甲方组织现场检查验收。  

  

  5.2.10 乙方应按甲方与业主的主合同、国家规定的有关标准、规范及甲方提供的图纸完成工程施工,确保工程质量、进度及安全等满足合同要求;保证施工场地清洁符合环境卫生管理规定,交工前清理现场达到甲方要求,并承担因自身原因造成的损失和罚款。  

  

  5.2.11 乙方负责施工现场的看护、保卫及未完工程的安全工作,按时向甲方移交工程。保护期内发生损坏的,由乙方自费修复。  

  

  5.2.12 乙方应对在保修期内承包工程出现的缺陷进行保修。如乙方未在甲方通知的时间内进行修理的,甲方则有权另行指定第三方修理,所发生的一切费用由甲方直接从乙方质保金中扣除,不足部分由乙方另行支付。  

  

  5.2.13 如承包合同工程跨年度,乙方应在其营业执照、资质证书、安全生产许可证、税务登记证等相应证书年检或到期更换新证书后XX日内将通过年检或更换的新证书复印件(需加盖乙方单位公章)送交甲方备案。  

  

  5.2.14 乙方确保其施工人员工资及时发放,并配合甲方对其施工人员工资发放情况的检查和监督工作。  

  

  5.2.15 乙方负责其施工人员的培训、安全教育、持证上岗、职业病防治、工资发放、各种社会保险、伤亡事故处理、劳动争议等事宜,并负责因其施工人员作业不当给第三人造成的人身、财产损失赔偿。  

  

  5.2.16 乙方必须为其施工及管理人员办理意外伤害(或雇主责任)保险,保险费用由乙方承担。  

  

  5.2.17 乙方应该及时提供年度及完工清算资料,以备甲方审核。  

  

  5.2.18 乙方不得以甲方的名义从事其它任何活动。  

  

  5.2.19 业主或监理工程师的指令,乙方必须无条件服从,业主或监理工程师明确不予补偿或赔偿的事项,乙方不得向甲方提出补偿或赔偿要求。  

  

  5.2.20 乙方在签订本协议时,已经充分了解到施工现场条件及自然地理环境的风险,并承担由该风险所带来的损失和责任。  

  

  5.2.21 乙方确认XX为本合同工程项目经理。乙方依据本合同发出的请求及通知,必须由分包项目经理或授权代表签字,否则视为无效。  

  

  5.2.22 乙方的分包工程项目经理须常驻工地或委托工地全权代表,全权负责乙方施工进度、质量、技术、安全、结算、民工管理等职责,分包工程项目经理离开工地时,须以书面形式向甲方单位请假,经甲方单位同意后方可离开工地。  

  

  5.2.23 乙方已全面了解并遵守甲方各项管理制度,服从甲方对施工现场管理的各项管理规定及指令。  

  

  5.2.24 乙方不得将本合同中乙方的权利和义务转让给第三方(包括再次分包、事实上的转包等)。  

  

  5.2.25 乙方须按照合同及甲方的管理要求,及时向甲方提供施工技术措施、施工报表、施工原始资料、竣工验收资料等相关资料。如不能按时提供资料,甲方有权暂停给乙方的工程款结算和支付。  

  

  5.2.26 双方约定乙方应做的其他工作:。  

  

  6、施工辅助设施  

  

  6.1施工供水  

  

  a(甲方供应)甲方设置施工用水的主管路至工作面米处,由方装表计量,并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线管路的安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付;主管路由甲方管理维护。每月甲方按元/m3的价格和实际用量在工程款支付时予以扣除。  

  

  b(自备)乙方自备水源时,其水池/泵站到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。  

  

  6.2施工供电  

  

  a(甲方供应)甲方负责向乙方提供(电压或容量)的电源端口(盘柜)至处,由方在端口处装表计量,并经甲方验收确认。乙方负责该点到工作面的支线安装、维护及拆除,相关费用已包含在合同单价中,甲方不再另行支付。主线路由甲方负责管理维护。结算时每月甲方按元/KWh的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。  

  

  b(自备)乙方自备电源(备用电源)时,其发电站(机)到各工作面的整个设施安装、拆除方案要报经甲方批准,并由乙方负责日常维护和承担运行安全责任及费用。  

  

  6.3施工用风  

  

  a(甲方供应)甲方设置施工用风的主管路端点至距现场作业面米处,该点以上管路由甲方管理维护,该点以下至工作面的支管路由乙方安装维护并拆除。结算时甲方按元/立方米的价格和乙方实际用量在工程款支付时予以扣除。  

  

  b(自备)乙方自建自营施工用风系统,其压气站(含移动式)、供水站、池(含移动式)和相应管路设施布置要符合甲方现场总体要求并报甲方批准,同时做好日常维护。  

  

  6.4现场施工道路  

  

  a(甲方提供)甲方按工程主合同要求(另见图表)向乙方无偿提供如图所示的施工道路,该道路的维护保养由乙方负责,完工退场时乙方将道路及道路设施恢复为起始状交还给甲方。  

  

  b(自建)乙方自建临时施工道路要事前报甲方批准并符合甲方总体现场要求和技术要求,同时应无偿提供给业主、监理、甲方和其他施工方使用。  

  

  6.5施工住房  

  

  a(甲方供应)乙方使用甲方提供的临时房屋XX平方米。使用期间,其上述区域内的安全责任、文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。若有偿使用临时房屋,每月由甲方按XX元/m2向乙方收取费用。生活用电元/KWh,生活用水元/m3按表计量收费。其以上费用在工程款支付时予以扣除。  

  b(自备)乙方自建住房或营地(包括其它临时设施和场地)要符合甲方现场的总体要求并报经甲方批准,该住房或营地的安全责任和文明建设责任由乙方负责并接受甲方监督、检查。  

  

  6.6其它: 

  

  以上就是小编给大家的介绍了,其实真正来说一个比较完备的建设施工合同一定不是只有小编介绍的这些的。还会规定一些违约赔偿的事项或者是定金之类的东西。大家还有什么不懂的话可以来进行法律咨询哦。

  

  

  最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释

  建设工程未经竣工验收擅自使用的法律责任

  建设工程合同的主要内容是什么

在线咨询

在线律师